MARTES (3er y 4to) - Contratos sector público (Oposita)

Question 1

Las Mesas de Contratación son:

a. Órganos de Asistencia técnica.
b. Órganos de Apoyo Técnico.
c. Órganos Consultivos.
d. Órganos de Contratación.

Answer 1

a. Órganos de Asistencia técnica.

Question 2

2. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los expedientes de tramitación urgentes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan en la tramitación los cuales:
   a. Dispondrán de un plazo de 10 días para emitir sus informes o cumplimentar trámites. Por causas justificadas dicho plazo quedará prorrogado hasta 10 días, previa comunicación al órgano de contratación.
   b. Dispondrán de un plazo de 5 días para emitir sus informes o cumplimentar trámites. Dicho plazo no admitirá prórroga.
   c. Dispondrán de un plazo de 5 días para emitir sus informes o cumplimentar trámites. Por causas justificadas dicho plazo quedará prorrogado hasta 10 días, previa comunicación al órgano de contratación.
   d. Dispondrán de un plazo de 10 días para emitir sus informes o cumplimentar trámites. Dicho plazo no admitirá prórroga.

Answer 2

c. Dispondrán de un plazo de 5 días para emitir sus informes o cumplimentar trámites. Por causas justificadas dicho plazo quedará prorrogado hasta 10 días, previa comunicación al órgano de contratación.

Question 3

Señale la respuesta INCORRECTA. Los órganos de contratación fijarán los plazos de presentación de las ofertas y solicitudes de participación teniendo en cuenta:

a. Los plazos mínimos fijados en la Ley de Contratos del Sector Público.
b. Las características de su financiación.
c. El tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar las ofertas y solicitudes de participación.
d. La complejidad del contrato.

Answer 3

b. Las características de su financiación.
1. Los órganos de contratación fijarán los plazos de presentación de las ofertas y solicitudes de participación teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar aquellas, atendida la complejidad del contrato, y respetando, en todo caso, los plazos mínimos fijados en esta Ley.

Question 4

¿Sobre quién recae la competencia para adoptar los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas con eficacia general para todos los órganos de contratación de la Administración ?

a. Sobre las Comisiones Consultivas de contratación Administrativa
b. Sobre las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
c. Sobre la Comisión de Contratación del Ministerio de Economía y Hacienda
d. Sobre la Junta Administrativa de Contratación

Answer 4

b. Sobre las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
1. Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se adoptarán, con eficacia general frente a todos los órganos de contratación, por las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Estos acuerdos podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Ministro de Hacienda y Función Pública.

Question 5

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dispone que para la conservación de la clasificación:

a. Deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada cinco años, el de la solvencia técnica y profesional.
b. Deberá justificarse cada tres años el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada cinco años, el de la solvencia técnica y profesional.
c. Deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional.
d. Deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia técnica y profesional y, cada tres años, el de la solvencia económica y financiera.

Answer 5

c. Deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional.

Question 6

No están incluidos dentro del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:

a. Los contratos que tengan por objeto el arrendamiento de sistemas de telecomunicaciones.
b. Los contratos de concesión de obras públicas.
c. Los contratos que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.
d. Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.

Answer 6

d. Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.

Question 7

Según el art.101 de la Ley 9/2017, el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total del mismo:

a. Sin incluir las posibles modificaciones previstas.
b. Sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.
c. Incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido.
d. Sin incluir las eventuales prórrogas.

Answer 7

b. Sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Question 8

Un empresario presenta individualmente una proposición en una licitación y además suscribe otra en unión temporal con otros empresarios. Señale la respuesta correcta de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

a. No se admitirá ninguna de las propuestas suscritas por dicho empresario
b. Sólo se admitirá la propuesta que haya presentado individualmente
c. El empresario incurrirá en una prohibición de contratar
d. Se le otorgará un plazo de subsanación de 10 días para que señale en documento público con qué propuesta quiere concurrir a la licitación

Answer 8

a. No se admitirá ninguna de las propuestas suscritas por dicho empresario
3. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 142 sobre admisibilidad de variantes y en el artículo 143 sobre presentación de nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrónica. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

Question 9

Señale la afirmación correcta. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes:

a. La ejecución de una obra aislada.
b. La ejecución de una obra conjuntamente con la redacción del proyecto.
c. La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Answer 9

d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Question 10

La revisión de precios en el contrato procederá:

a. En todo caso, cuando hubiera transcurrido un año desde su formalización.
b. Cuando hubiese transcurrido un año desde su Formalización y se hubiese ejecutado el 15 por ciento del contrato, salvo en el contrato de gestión de servicios públicos en que no es necesario que haya transcurrido un año desde su formalización.
c. Se deja a elección del órgano de contratación, una vez que haya transcurrido un año desde la formalización y se hubiese ejecutado el 15 por ciento del contrato.
d. Cuando salvo previsión o pacto en contrario, se hubiera ejecutado el 20 por ciento del contrato y hubiese transcurrido dos años desde su formalización, salvo en el contrato de concesión de servicios públicos que no es necesario haber ejecutado el 20 por ciento aunque sí que haya transcurrido dos años desde su formalización.

Answer 10

d. Cuando salvo previsión o pacto en contrario, se hubiera ejecutado el 20 por ciento del contrato y hubiese transcurrido dos años desde su formalización, salvo en el contrato de concesión de servicios públicos que no es necesario haber ejecutado el 20 por ciento aunque sí que haya transcurrido dos años desde su formalización.

Question 11

Indique en cuál de los siguientes supuestos la garantía provisional exigible en la contratación del Sector Público, no se constituye ante el órgano de contratación:

a. Cuando la garantía se constituya en efectivo.
b. Cuando la garantía se constituya en valores de deuda pública.
c. Cuando la garantía se constituya mediante aval.
d. a) y b) son correctas.

Answer 11

a. Cuando la garantía se constituya en efectivo.
3. Cuando se exijan garantías provisionales, estas se depositarán, en las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, del modo siguiente:
a) En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público equivalente de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efecto cuando se trate de garantías en efectivo.
b) Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución.

Question 12

Con carácter general, transcurrido un año desde la fecha de terminación de un contrato con el Sector Público, y vencido el plazo de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades correspondientes. No obstante, el plazo anterior será de seis meses:

a. Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras.
b. Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 100.000 euros, si se trata de contratos de suministros.
c. Cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Answer 12

d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
5. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a seis meses.

Question 13

¿Qué valor se tomará como base para calcular el valor estimado en los contratos de suministro que tengan por objeto el arrendamiento financiero cuando su duración sea igual o inferior a doce meses?

a. El valor real de los contratos previos similares adjudicados durante el ejercicio precedente
b. El valor mensual multiplicado por 48
c. El valor total estimado para la duración del contrato
d. El valor total incluido el importe estimado del valor residual

Answer 13

c. El valor total estimado para la duración del contrato

Question 14

Cuando en un procedimiento abierto el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio:

a. La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
b. La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de veinte días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
c. La adjudicación deberá recaer en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
d. La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de treinta días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Answer 14

a. La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
1. Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

Question 15

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que la contratación verbal:

a. Está prohibida en todo caso.
b. Es obligatoria con carácter general.
c. Se utiliza en los contratos de suministro.
d. Sólo se permite cuando el contrato tenga carácter de emergencia.

Answer 15

d. Sólo se permite cuando el contrato tenga carácter de emergencia.
1. Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 120.1, carácter de emergencia.

Question 16

A tenor de lo dispuesto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma y términos previstos en la misma:

a. Los contratos onerosos y gratuitos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren los entes, organismos y entidades enumerados en el artículo 3.
b. Los contratos onerosos y remuneratorios, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren los entes, organismos y entidades enumerados en el artículo 3.
c. Los contratos onerosos, gratuitos y remuneratorios, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren los entes, organismos y entidades enumerados en el artículo 3.
d. Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3.

Answer 16

d. Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3.

Question 17

No es una causa de resolución del contrato de obras, según lo establecido en el artículo 245 de la Ley 9/2017,de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

a. La suspensión de las obras por plazo superior a seis meses por parte de la Administración.
b. El desistimiento.
c. La demora injustificada en la comprobación del replanteo.
d. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Answer 17

a. La suspensión de las obras por plazo superior a seis meses por parte de la Administración.

Son causas de resolución del contrato de obras, además de las generales de la Ley, las siguientes:

a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo.
b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses.
c) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la Administración.
d) El desistimiento.

Question 18

El precio en los contratos del sector público, podrá formularse:

a. En precios unitarios, referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten.
b. En términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato.
c. En precios provisionales, en circunstancias excepcionales.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Answer 18

d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Question 19

De acuerdo con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la clasificación del contratista será exigible:

a. Para los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
b. Para los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
c. Para los contratos de servicios comprendidos en las categorías
6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II del TRLCSP.
d. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.

d. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros

Answer 19

d. Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.

Question 20

La Ley 9/2017 establece que están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a:

a. 7.548.000 euros.
b. 5.548.000 euros.
c. 6.548.000 euros.
d. 8.548.000 euros.

Answer 20

b. 5.548.000 euros.

Question 21

Señala cuáles son los procedimientos de adjudicación de acuerdo con la Ley 9/2017:

a. La subasta, el procedimiento restringido y el procedimiento abreviado.
b. La subasta, el concurso y el diálogo competitivo.
c. El procedimiento abierto, el procedimiento restringido, el procedimiento negociado y el diálogo competitivo.
d. El procedimiento abierto, el procedimiento restringido, el procedimiento negociado, el diálogo competitivo y la asociación para la innovación.

Answer 21

d. El procedimiento abierto, el procedimiento restringido, el procedimiento negociado, el diálogo competitivo y la asociación para la innovación.

Question 22

La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar:

a. Siempre podrá realizarse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea
b. Siempre podrá realizarse por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado cuando se trate de empresas españolas.
c. Podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos.
d. Sólo podrá realizarse mediante testimonio judicial.

Answer 22

c. Podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos.

Articulo 85 Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público: Sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 140, la prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos.

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.

Question 23

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, no podrán ser objeto del recurso especial en materia de contratación los siguientes actos:

a. Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos no decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, no determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o no produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
b. Los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
c. Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores.
d. Los anuncios de licitación.

Answer 23

a. Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos no decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, no determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o no produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

Question 24

Señale la afirmación correcta en relación con las Juntas de Contratación del artículo 323 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

a. Podrán emitir informes de valoración de las ofertas los cargos públicos representativos.
b. Podrá formar parte de las Juntas de Contratación el personal eventual.
c. Podrá formar parte de las Juntas de Contratación el personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate.
d. Debe figurar entre sus vocales un funcionario que tenga atribuido, legal o reglamentariamente, el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor.

Answer 24

d. Debe figurar entre sus vocales un funcionario que tenga atribuido, legal o reglamentariamente, el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor.

Question 25

En cualquier caso, la duración de los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios, no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de: a. Veinticinco años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio. b. Cuarenta años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio. c. Cuarenta años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios. d. Diez años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio.

Answer 25

b. Cuarenta años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio.

Question 26

Serán objeto de recurso especial en materia de contratación: a. Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación. b. Los actos de los órganos de contratación dictados en relación con las modificaciones contractuales no previstas en el pliego. c. Los contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos del primer establecimiento, excluido el IVA, sea superior a 1.000.000 de euros. d. Los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia.

Answer 26

a. Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.

Question 27

¿A qué orden jurisdiccional corresponde el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas? a. Constitucional. b. Contencioso-administrativo. c. Civil y Mercantil. d. Mercantil.

Answer 27

b. Contencioso-administrativo.

Question 28

Señale la respuesta incorrecta. A tenor de lo dispuesto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, son causas de resolución del contrato: a. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. b. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma. c. El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. d. El cumplimiento defectuoso del contrato imputable al contratista.

Answer 28

d. El cumplimiento defectuoso del contrato imputable al contratista.

Question 29

En relación con la revisión de precios en los contratos de las Administraciones públicas es cierto que: a. Se considerarán revisables en todo caso los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros y los gastos generales. b. Cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos. c. En las concesiones de servicios, la revisión de precios podrá tener lugar transcurridos dos años desde la formalización del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación. d. La revisión periódica y predeterminada de precios tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido tres años desde su formalización.

Answer 29

c. En las concesiones de servicios, la revisión de precios podrá tener lugar transcurridos dos años desde la formalización del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación.

Question 30

Se va a licitar un contrato por un presupuesto de 1.000.000 € y el órgano de contratación acuerda la exigencia de garantía provisional. ¿Cuál será la cantidad máxima que en forma de garantía provisional podrá exigirse a las empresas licitadoras de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público? a. 20.000 €. b. 50.000 €. c. 30.000 €. d. 100.000 €.

Answer 30

c. 30.000 €.

Question 31

La adjudicación de los contratos que celebren las Administraciones Públicas se realizará, ordinariamente: a. Utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. b. Utilizando el procedimiento restringido o el diálogo competitivo. c. Utilizando el procedimiento negociado o el diálogo competitivo. d. Utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento negociado.

Answer 31

a. Utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido.

Question 32

Los efectos de los contratos administrativos se regirán por: a. Las normas a las que hace referencia el artículo 18.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, las condiciones reguladoras del contrato y por la Plataforma de Contratación del Estado. b. Las normas a las que hace referencia el artículo 24.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, lo dispuesto por el órgano de fiscalización competente y, de forma subsidiaria, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. c. Las normas a las que hace referencia el artículo 23.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, la extensión objetiva y temporal del contrato y las condiciones de pago d. Las las normas a que hace referencia el apartado 2 del artículo 25 de la Ley de Contratos del Sector Público y por los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, generales y particulares, o documento descriptivo que sustituya a éstos.

Answer 32

d. Las las normas a que hace referencia el apartado 2 del artículo 25 de la Ley de Contratos del Sector Público y por los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, generales y particulares, o documento descriptivo que sustituya a éstos.

Question 33

En cuanto a los contratos privados, determine qué respuesta es correcta conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: a. Se regirán, en cuanto a su extinción, por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo. b. Se regirán, en cuanto a su preparación, por el derecho privado. c. Se regirán, en cuanto a su adjudicación, en defecto de normas específicas, por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo. d. Se regirán, en cuanto a sus efectos, por el derecho administrativo.

Answer 33

c. Se regirán, en cuanto a su adjudicación, en defecto de normas específicas, por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo.

Question 34

No es un órgano de contratación: a. El Director General del Patrimonio del Estado. b. Los Ministros y los Secretarios de Estado. c. El Consejo de Ministros. d. Los Presidentes o Directores de los Organismos Autónomos, Agencias Estatales, Entidades Públicas Empresariales y demás Entidades Públicas Estatales y los Directores Generales de las distintas Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

Answer 34

c. El Consejo de Ministros.

Question 35

No se considerará contrato de suministro según la Ley de Contratos del Sector Público: a. Todas las respuestas son correctas b. Los contratos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente c. Los contratos de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante d. Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida

Answer 35

c. Los contratos de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante

Question 36

Indique, de acuerdo con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la afirmación correcta en relación con la duración de los contratos: a. Los contratos menores no podrán tener una duración superior a dos años ni ser objeto de prórroga sin el consentimiento expreso del empresario. b. La prórroga podrá producirse por el consentimiento tácito de las partes. c. En los contratos menores la prórroga se producirá por el consentimiento tácito de las partes transcurrido un año de su vigencia. d. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.

Answer 36

d. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.

Question 37

Señale la afirmación correcta: a. El Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del Ministro de Hacienda, y previo dictamen del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales b. El Consejo de Ministros, no podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales. c. El Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del Ministro de Hacienda, y previo dictamen del Consejo de Estado, podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales d. El Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del Ministro de Hacienda, y previo dictamen del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales

Answer 37

c. El Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del Ministro de Hacienda, y previo dictamen del Consejo de Estado, podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales

Question 38

A los efectos del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 9/2017, las fundaciones públicas tienen la consideración de: a. Entes del sector público con carácter de poder adjudicador. b. Entes del sector público con carácter de Administración pública. c. Poderes adjudicadores. d. Administraciones públicas.

Answer 38

c. Poderes adjudicadores.

Question 39

En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la iniciación de las mismas por parte de la Administración por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos: a. Una indemnización del 3 por cien del precio de adjudicación, IVA excluido. b. Una indemnización del 2 por cien del precio de adjudicación, IVA excluido. c. Una indemnización del 4 por cien del precio de adjudicación, IVA excluido. d. Una indemnización del 5 por cien del precio de adjudicación, IVA excluido.

Answer 39

a. Una indemnización del 3 por cien del precio de adjudicación, IVA excluido.

Question 40

Según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son causas de resolución del contrato: a. En contratos de servicios, la suspensión por causa imputable a la Administración de la iniciación del contrato por plazo superior a un año a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo. b. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. c. La fusión de la personalidad jurídica de la sociedad contratista adjudicataria. d. En contratos de servicios, las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantía superior, en más o en menos, al 15% del precio primitivo del contrato, con exclusión del IVA.

Answer 40

b. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 1. Son causas de resolución del contrato: b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.

Question 41

Señale la afirmación incorrecta en relación con el replanteo del proyecto: a. Se efectuará después de la aprobación del proyecto y de la aprobación del expediente de contratación de la obra. b. Se comprobará la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución. c. Se deberán comprobar cuantos supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar. d. Se comprobará la realidad geométrica de la obra.

Answer 41

a. Se efectuará después de la aprobación del proyecto y de la aprobación del expediente de contratación de la obra.

Question 42

¿Cuándo se perfeccionan los contratos administrativos de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público de 2017? a. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización. b. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su ejecución. c. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con la liquidación del contrato tras su finalización. d. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con la adjudicación realizada por el órgano de contratación competente cualquiera que sea el procedimiento o la forma de adjudicación.

Answer 42

a. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización.

Question 43

La garantía complementaria regulada en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se prestará hasta: a. Un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, excluido el IVA, pudiendo alcanzar la garantía total un 15 por 100 del citado precio. b. Un 10 por 100 del precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, excluido el IVA, pudiendo alcanzar la garantía total un 20 por 100 del citado precio. c. Un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, excluido el IVA, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100 del citado precio. d. Un 10 por 100 del precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, excluido el IVA, pudiendo alcanzar la garantía total un 15 por 100 del citado precio.

Answer 43

c. Un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, excluido el IVA, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100 del citado precio.

Question 44

El artículo 79 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que la clasificación de las empresas se hará en función: a. De su solvencia. b. De su liquidez c. De su rentabilidad. d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Answer 44

a. De su solvencia.

Question 45

El documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio se denomina: a. Comunicación. b. Declaración responsable. c. Autorización. d. Solicitud.

Answer 45

b. Declaración responsable.

Question 46

La formalización de los contratos contenida en el artículo 153 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, exige (señalar la correcta): a. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo establecido, la Administración acordará la incautación de la garantía provisional que hubiese exigido. b. Formalización en documento administrativo que se ajuste a las condiciones de la licitación, aunque podrán incluirse cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. c. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos de urgencia y emergencia. d. Cuando por causas imputables a la Administración no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo establecido, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

Answer 46

d. Cuando por causas imputables a la Administración no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo establecido, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

Question 47

En los casos en que el Consejo de Ministros autorice la celebración de un contrato deberá autorizar igualmente sus modificaciones siempre que, no encontrándose las mismas previstas en el pliego, representen un porcentaje, aislada o conjuntamente: a. Superior al 10 por ciento del precio final del contrato, IVA excluido; así como la resolución misma, en su caso. b. Superior al 15 por ciento del precio final del contrato, IVA excluido; así como la resolución misma, en su caso. c. Superior al 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido; así como la resolución misma, en su caso. d. Superior al 15 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido; así como la resolución misma, en su caso.

Answer 47

c. Superior al 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido; así como la resolución misma, en su caso. 4. En los casos en que el Consejo de Ministros autorice la celebración de un contrato deberá autorizar igualmente sus modificaciones, siempre que, no encontrándose las mismas previstas en el pliego, representen un porcentaje, aislada o conjuntamente, superior al 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido; así como la resolución misma, en su caso. Esta información se publicará en las referencias del Consejo de Ministros del día de su aprobación.

Question 48

A los efectos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, no se considera que forman parte del sector público los siguientes entes, organismos y entidades: a. Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. b. Las empresas públicas estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas. c. Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. d. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades que forman parte del Sector Público sea superior al 50 por 100.

Answer 48

b. Las empresas públicas estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas.

Question 49

Señale el plazo para la formalización de un contrato administrativo susceptible de recurso especial en materia de contratación celebrado por un órgano de la Administración Pública: a. La formalización podrá efectuarse en los quince días siguientes a la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Se requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. b. La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Trascurrido este plazo se requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. c. La formalización se realizará en el plazo máximo de un mes desde la notificación a los licitadores y candidatos. d. La formalización se deberá efectuar no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se remita el requerimiento para su firma.

Answer 49

b. La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Trascurrido este plazo se requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

Question 50

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el precio, la adjudicación deberá recaer: a. En el plazo máximo de dos meses a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. b. En el plazo indicado en el Pliego de cláusulas regulador de cada procedmiento contractual. c. En el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de apertura de proposiciones. d. En el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de proposiciones.

Answer 50

d. En el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de proposiciones.

Question 51

En los contratos celebrados con las Administraciones Públicas, cuál no es una forma de constituirse una garantía definitiva: a. En efectivo o valores de la Deuda Pública. b. El contrato de seguro de Caución con una entidad aseguradora para operar en el ramo de las cauciones. c. Los cheques nominativos de bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito o establecimientos financieros de crédito. d. El aval prestado por bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito o establecimientos financieros de crédito.

Answer 51

c. Los cheques nominativos de bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito o establecimientos financieros de crédito. 1. Las garantías definitivas exigidas en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas podrán prestarse en alguna o algunas de las siguientes formas: a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren en el extranjero. b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior. c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior. 2. Cuando así se prevea en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la garantía definitiva en los contratos de obras, suministros y servicios, así como en los de concesión de servicios cuando las tarifas las abone la administración contratante, podrá constituirse mediante retención en el precio. En el pliego de cláusulas administrativas particulares se fijará la forma y condiciones de la retención. 3. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse mediante medios electrónicos.

Question 52

Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con carácter general: a. Con la aprobación del gasto correspondiente. b. Con su formalización. c. Con su adjudicación. d. Con la finalización del contrato, una vez comprobado que se ha realizado a conformidad del poder adjudicador.

Answer 52

b. Con su formalización. 1. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se perfeccionan con su formalización.

Question 53

En relación a la garantía de las ofertas económicamente más ventajosas, en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? a. Cuando el precio del contrato, se formule en función de precios unitarios, el importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto de base de licitación, IVA excluido. b. En los contratos de obras el importe de la garantía definitiva se calculará aplicando el 5 por 100 sobre el valor estimado del contrato. c. En los contratos de obras, el órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía. d. Como regla general, los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 10 por 100 del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el valor Añadido.

Answer 53

a. Cuando el precio del contrato, se formule en función de precios unitarios, el importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto de base de licitación, IVA excluido.

Question 54

Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público señale la afirmación incorrecta en relación con el objeto del contrato de los contratos del sector público: a. Podrán reservarse lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. b. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes. c. Podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. d. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado.

Answer 54

c. Podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.

Question 55

De acuerdo con el artículo 116 de la Ley 9/2017, el expediente de contratación se inicia: a. Motivando la necesidad de realizar el contrato. b. Con la convocatoria de la licitación. c. Con la aprobación del gasto. d. Con la aprobación del pliego.

Answer 55

a. Motivando la necesidad de realizar el contrato.

Question 56

En la garantía provisional, ¿en qué porcentaje máximo se establece la garantía que deberá constituir el licitador de un contrato con la Administración de Justicia? a. 8% del presupuesto base de licitación del contrato, IVA incluido b. 7,5% del presupuesto base de licitación del contrato, IVA excluido c. 4% del presupuesto base de licitación del contrato, IVA incluido d. 3% del presupuesto base de licitación del contrato, IVA excluido

Answer 56

d. 3% del presupuesto base de licitación del contrato, IVA excluido

Question 57

De acuerdo con el contenido del artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, desde la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, ¿de qué plazo dispone con carácter general la Administración para abonar el precio? a. 4 meses. b. 10 días. c. 3 meses. d. 30 días.

Answer 57

d. 30 días.

Question 58

De acuerdo con el artículo 50 de la LCSP, el procedimiento de recurso especial en materia de contratación se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de: a. Quince días hábiles. b. Diez días hábiles. c. Veinte días hábiles. d. Treinta días hábiles.

Answer 58

a. Quince días hábiles.

Question 59

De acuerdo con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en el caso de los contratos menores definidos en el apartado primero del art. 118: a. Podrán tener una duración superior a un año. b. No podrán tener una duración superior a un año, salvo que en ellos se prevea la prórroga. c. Podrán tener una duración superior a los 18 meses. d. No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

Answer 59

d. No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

Question 60

En la tramitación anticipada de expedientes de contratación: a. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. b. La adjudicación del contrato se realizará en el ejercicio siguiente al que se ha iniciado el expediente, por quedar pendiente de la existencia de crédito adecuado y suficiente en ese ejercicio. c. Este tipo de tramitación se encuentra exceptuada de los límites establecidos en el art. 47 de la Ley General Presupuestaria, para la adquisición de compromisos de carácter plurianual. d. Podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, siempre que su ejecución se inicie en el mismo ejercicio que se tramita.

Answer 60

a. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente.

Question 61

¿Qué jurisdicción conocerá de los efectos y la extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores a tenor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público? a. La jurisdicción contencioso-administrativa. b. La jurisdicción civil. c. Puede conocer tanto la jurisdicción contencioso-administrativa, como la jurisdicción civil. d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Answer 61

b. La jurisdicción civil.

Question 62

A tenor de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en determinados supuestos, el órgano de contratación podrá establecer el derecho a revisión periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse, atendiendo a: a. La naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del mismo. b. Las características del contrato, los derechos y obligaciones específicas de las partes y la evolución de los costes de las prestaciones del mismo. c. El objeto de cada contrato, los derechos y obligaciones específicas de las partes y el plazo para la terminación del contrato. d. Las condiciones del contrato, los riesgos operativos y la finalidad contractual.

Answer 62

a. La naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del mismo.

Question 63

¿A qué Ministerio se encuentra adscrita la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado? a. Al Ministerio de Hacienda. b. Al Ministerio de Justicia. c. Al Ministerio del Interior. d. Al Ministerio de Fomento.

Answer 63

a. Al Ministerio de Hacienda.

Question 64

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 2017 no podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias: a. Haber sido imputadas por delitos de tráfico de influencias. b. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de la Seguridad Social. c. Tener varios contratos de la misma naturaleza adjudicados por el órgano de contratación. d. Tener varios contratos adjudicados por el órgano de contratación.

Answer 64

b. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de la Seguridad Social.

Question 65

Tendrán la consideración de contratos privados: a. Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador reúnan la condición de Administraciones Públicas. b. Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador. c. Los que celebren las Administraciones Públicas que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante. d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Answer 65

b. Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador.

Question 66

Según el art. 3 Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, para que los consocios y las entidades de derecho público tengan la consideración de Administraciones Públicas a los efectos de esta ley es necesario: a. Que se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios. b. Que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado c. Que tengan la consideración de productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas. d. Que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil.

Answer 66

b. Que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado

Question 67

A tenor de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos se extinguirán por: a. Declaración de concurso o declaración de insolvencia. b. La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el apartado 6 del artículo 216 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8. c. Por cumplimiento o por resolución. d. Muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 85.

Answer 67

c. Por cumplimiento o por resolución.

Question 68

La clasificación concedida para contratar ... a. Tiene vigencia indefinida. b. Se concede por un período de dos años. c. Se concede por tres años prorrogable por anualidades. d. Tiene una vigencia de cinco años prorrogable por otros cinco.

Answer 68

a. Tiene vigencia indefinida.

Question 69

Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse: a. Previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella. b. Conjuntamente con el informe del Servicio Jurídico. c. Conjuntamente con la licitación del contrato. d. Posteriormente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella.

Answer 69

a. Previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella.

Question 70

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades: a. 244.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. b. 444.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. c. 144.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. d. 344.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

Answer 70

c. 144.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

Question 71

Conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en un contrato administrativo, la exigencia de la garantía provisional por el órgano de contratación: a. Es potestativa y su importe será del 2% del valor estimado del contrato b. Es obligatoria y su importe máximo será del 3% del presupuesto de licitación, excluido el impuesto de Valor Añadido c. Es obligatoria y su importe será del 3% del valor estimado del contrato d. Es potestativa, si bien cuando se exija deben justificarse los motivos

Answer 71

d. Es potestativa, si bien cuando se exija deben justificarse los motivos

Question 72

En los contratos del sector público: a. La aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares corresponderá al órgano que solicita la celebración del contrato. b. Los contratos que finalmente se celebren pueden modificar los pliegos de cláusulas administrativas particulares. c. Es necesario aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares antes de la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación. d. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares pueden ser sustituidos por los pliegos de prescripciones técnicas porque estos últimos incluyen el contenido de aquellos, además de otros extremos.

Answer 72

c. Es necesario aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares antes de la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación.

Question 73

Señale quien no es poder adjudicador a efectos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público: a. Las Universidades Públicas. b. La Administración General del Estado. c. Las Entidades con personalidad jurídica propia que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que tengan carácter industrial o mercantil. d. Los Organismos autónomos.

Answer 73

c. Las Entidades con personalidad jurídica propia que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que tengan carácter industrial o mercantil.

Question 74

Según la Ley de Contratos del Sector Público, la tramitación de emergencia tendrá lugar cuando la Administración tenga que actuar de forma inmediata a causa de (señale la respuesta incorrecta): a. Situaciones que supongan grave peligro. b. Contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público c. Necesidades que afecten a la defensa nacional. d. Acontecimientos catastróficos.

Answer 74

b. Contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público

Question 75

A efectos de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 indicar cuál de los siguientes organismos o entidades no tiene la consideración de Administración Pública: a. Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. b. Entidades de Derecho Público vinculadas a una Administración Pública, que su actividad principal consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios y que se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. c. Las Diputaciones Forales. d. Las Universidades Públicas.

Answer 75

b. Entidades de Derecho Público vinculadas a una Administración Pública, que su actividad principal consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios y que se financien mayoritariamente con ingresos de mercado.

Question 76

En los contratos celebrados por la Administración General del Estado, o por las entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de Administraciones Públicas, no será necesario publicar el anuncio de licitación en: a. El perfil de contratante. b. En el «Boletín Oficial del Estado». c. En el «Diario Oficial de la Unión Europea». d. En el caso señalado, el anuncio de licitación habrá de publicarse en todos los lugares anteriores.

Answer 76

c. En el «Diario Oficial de la Unión Europea».

Question 77

Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 4 del artículo 198 de la Ley de Contratos del Sector Público, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. ¿Qué plazo debe transcurrir, sin contestación de la Administración para que los interesados puedan formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración? a. El plazo de dos meses. b. El plazo de 20 días. c. El plazo de 15 días. d. El plazo de un mes.

Answer 77

d. El plazo de un mes.

Question 78

El contrato en virtud del cual uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio, se denomina: a. Contrato de concesión de obras. b. Contrato de suministro. c. Contrato de concesión de servicios. d. Contrato de servicios.

Answer 78

c. Contrato de concesión de servicios.

Question 79

Señale la respuesta correcta. Son contratos excluidos del ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: a. Los contratos y convenios efectuados en virtud de un acuerdo nacional celebrado en relación con el estacionamiento de tropas. b. Los contratos y convenios adjudicados en virtud de un procedimiento específico de una organización internacional. c. Los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, que recaen sobre programas de ordenador y son calificados como contratos de suministro o servicios. d. Los contratos relativos a servicios de mediación.

Answer 79

b. Los contratos y convenios adjudicados en virtud de un procedimiento específico de una organización internacional.

Question 80

A partir de qué importe del valor estimado del contrato se requiere autorización del Consejo de Ministros: a. Igual o superior a 12 millones de euros b. Igual o superior a 15 millones de euros c. Igual o superior a 100 millones de euros d. Igual o superior a 20 millones de euros

Answer 80

a. Igual o superior a 12 millones de euros

Question 81

Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 que establece que sólo podrán contratar con el sector público: a. Las personas naturales españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica. b. Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica. c. Las personas naturales o jurídicas españolas que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica. d. Las personas jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica.

Answer 81

b. Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica.

Question 83

Sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa de aplicación en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal, se consideran contratos menores los contratos de importe: a. Inferior a 60.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 16.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. b. Inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 20.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. c. Inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. d. Inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

Answer 83

c. Inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

Question 84

En la revisión de precios en los contratos de las entidades del Sector Público, el Instituto Nacional de Estadística elaborará los índices mensuales de los precios de los componentes básicos de costes incluidos en las fórmulas tipo de revisión de precios de los contratos, que serán aprobados: a. Por Orden del Ministro de Justicia, previo informe del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. b. Por Orden del Ministro de Hacienda, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado c. Por Orden del Ministro de Hacienda, previo informe del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. d. Por Orden del Ministro de Justicia, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado

Answer 84

c. Por Orden del Ministro de Hacienda, previo informe del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.

Question 85

Señale la afirmación correcta en relación con el plazo de duración de los contratos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: a. Los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. b. Los contratos podrán prever una o varias prórrogas que pueden ser acordadas por consentimiento tácito de las partes. c. La duración de los contratos del sector público será la establecida en la ley, con independencia de la naturaleza de las prestaciones. d. La prórroga de los contratos será obligatoria en todo caso para el empresario.

Answer 85

a. Los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

Question 86

Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, si la Administración se demora 5 meses en el pago del precio de un contrato administrativo: a. La Administración podrá optar por acordar la resolución del contrato o su suspensión b. Se produce automáticamente la suspensión del contrato c. El contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, previa comunicación a la Administración con un mes de antelación d. El contratista tiene derecho a resolver el contrato y a una indemnización por los daños y perjuicios sufridos

Answer 86

c. El contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, previa comunicación a la Administración con un mes de antelación

Question 87

El contrato público que tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles, ¿cómo se denomina? a. Contrato de concesión de servicios b. Contrato de prestación de servicios c. Contrato de adquisición de bienes d. Contrato de suministro

Answer 87

d. Contrato de suministro

Question 88

la duración de los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios a la que se refiere el segundo párrafo del presente apartado, no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de: a) X años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio. b) X años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios. c) X años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios siempre que no estén comprendidos en la letra a).

Answer 88

a) Cuarenta años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio. b) Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios. c) Diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios siempre que no estén comprendidos en la letra a).